MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1.SATICI
HAKKINDA:
ÜNVANI :
KUZGUN METAL KALIP OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES : Minareli Çavuş
Mah. Çelik 290 Cad. 1 Nolu Depo Apt. No:6 Nilüfer/BURSA
VERGİ
KİMLİK NO : 6010316208
WEB
ADRESİ :
www.kuzguncamruzgarlik.com
E-POSTA :
info@kuzguncamruzgarlik.com
1.2.ALICI
HAKKINDA:
ADI-SOYAD
/ÜNVANI :
TC/VKN :
ADRES :
TELEFON :
E-POSTA :
MADDE
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1.İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.kuzguncamruzgarlik.com
adlı web adresinden elektronik ortamda sipariş verdiği, işbu sözleşmede bahsi
geçen nitelikleri haiz ve yine işbu sözleşmede satış fiyatı belirtilen
mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
2.2.ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri (satış
fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.) ile ilgili tüm ön bilgiler ve
cayma hakkı hususunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder.
2.3. www.kuzguncamruzgarlik.com alışveriş sitesi ödeme
sayfası içerisinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin
ayrılmaz parçalarıdır.
2.4. İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde
yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak
www.kuzguncamruzgarlik.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve
açıklama gibi beyanları içermektedir.
2.5. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site
üzerinden gerçekleştireceği alışverişlerde, site içerisinde yer alan ve www.kuzguncamruzgarlik.com
tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü
beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı ve kuzguncamruzgarlik.com, sözleşme
kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak
davranacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ
3.1.SATICI tarafından daha evvel akdedilen işbu sözleşme iki
nüshadan ibaret olup, ALICI tarafından alışverişin gerçekleştiği tarihte kabul,
beyan ve taahhüt altına alınmış olur.
3.2.İşbu sözleşmenin bir nüshası SATICI’ya diğer nüshası ALICI’ya
aittir. (Alıcıya ait nüsha gerekli hallerde e-posta aracılığı ile teslim
edilir.)
MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN
ÖZELLİKLERİ
4.1.Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve
tüm vergiler dâhil satış bedeli www.kuzguncamruzgarlik.com adlı web adresindeki
mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz
parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Mesafeli satış vasıtası ile
ŞİRKET web adresi aracılığı ile herhangi bildirim yapılmadığı takdirde, ürün
gönderimi ve sağlanacak hizmet Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlıdır. Yurt dışına herhangi
bir gönderim yapılmamaktadır. 4.2.MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI, Mal/hizmetin peşin
fiyatı sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur.
4.3. ÖDEME PLANI, ALICI’nın, kredi kartı
ile taksitli alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi
geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında
taahhüt altına alınan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olur. Kredi kartı
ile yapılan alışverişlerde, ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme
hükümleri gereği belirlenir.
4.4.ÖDEME ŞEKLİ ➢ PEŞİNAT
TUTARI, mal/hizmetin peşinat
tutarı sipariş sonu mail atılan
örnek fatura ve ürün
ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur. ➢
VADELİ TUTAR, mal/hizmetin satış fiyatına
yapılan vadeye göre fiyatı
sipariş sonu mail atılan örnek
fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. ➢ FAİZ,
her yıl Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin
belirlediği faiz oranından ve her halde %30‘dan fazla olamaz. ALICI, müşterisi olduğu bankaya karşı
bu hususta sorumludur.
MADDE 5- ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
5.1 ALICI, aşağıdaki
hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile
kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden
önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları kısımlarındaki tüm genel-özel
açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.
5.2. SATICI'nın unvanı ve
iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, - SATICI tarafından uygulanan
ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya
elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği
izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını
kullanım usulleri, Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim
kısıtlamaları, - Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen
ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil
toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya
ödeyeceği toplam bedel), - Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile
nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, Cayma hakkı olan Ürünler'de,
Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik
özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe
uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her
durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz
konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı
geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, Cayma hakkının bulunduğu
durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali
hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında
ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek
indirim ve mahsuplar dahil), - ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya
da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar
herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici
haklarını" kullanamayacağı, Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya
şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502
Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve
Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği konularında bilgilendirilmiştir.
MADDE 6-MAL/HİZMETİN TESLİM VE ŞEKLİ İLE
SÖZLEŞMENİN İFA YERİ
Mal/hizmet, ALICI’nın, SATICI’ya bildirdiği
……..……………………………......... adresinde, ALICI yahut bildirdiği kişiye teslim
edilir.
MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
6.1.Teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
6.2.SATICI, web adresinde, ilan ettiği
rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan ettiği halde ancak teslimat masrafı SATICI’ya ait olur.
6.3.Teslimat, stoğun müsait olması ve mal
bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesi ardından en kısa sürede gerçekleştirilir.
SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) iş günü içerisinde
teslimatı gerçekleştirir. SATICI, teslimat süresine ek 10 (on) iş günü süre uzatım hakkını yazılı bildirim
yapmak kaydı ile saklı tutar.
6.4.Her hangi bir halde, mal/hizmet bedeli
ödenmez veyahut banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/ürün teslimi
yükümlülüğünden kurtulur.
6.5. Mal/ürün teslim edildikten sonra,
alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak
kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ise, ALICI işbu sözleşme konusu ürünü 3
(üç) işgünü içerisinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. İşbu halde, mal/ürünün
tesliminden sonra ALICI, ürün üzerinde, yeniden satılmasına engel teşkil edecek
bir kusur oluşturmuş ise mal/ürünün bedelini tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
Her iki koşulda da nakliye giderleri ALICI'ya ait olur.
MADDE 7 - ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. ALICI, işbu sözleşme konusu, mal/ürünü
teslim almadan evvel muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı
ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Aksi koşulda,
mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.
7.2. Teslimden sonra mal/ürünün özenle
korunması borcu, ALICI’ya geçer.
MADDE 8- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1.SATICI, işbu sözleşme konusu mal/ürünün
sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
8.2. İşbu sözleşme konusu mal/ürün,
ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kisi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
MADDE 9- SÖZLEŞMEDEN DÖNME/CAYMA
9.1.ALICI, 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, işbu sözleşme konusu mal/hizmetin
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren, 14 (on
dört) günü içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir.
9.2. ALICI, iade edilecek ürünü sadece
SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmalarına teslim edebilir. Bu kargo
firmaları dışında herhangi bir kargo şirketiyle SATICI’ya ulaştırılan ürünlerin
ulaşım bedeli kabul edilmemektedir. Yapılan iadeler mutlak surette orijinal
kutu veya ambalajı ile birlikte yapılacak olup, orijinal kutusu/ambalajı
bozulmuş (örnek olarak; orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış
ve/veya kargo koli bandı ile bantlanmış ürün vb.) tekrar satılabilirlik
özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda
olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
9.3. SATICI, işbu hakkın kullanılması
halinde, ALICI’nın bildirdiği 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/ürüne
ilişkin fatura aslının iadesini zorunlu tutar. ALICI, mal/üründen caydığı
halde; teslim aldığı mal/ürün ve fatura aslını en geç ve 20 (yirmi) iş günü
içerisinde SATICI’ya iade etmeyi kabul ve beyan eder. Fatura aslının teslimi
sağlanmadığı halde, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade
edilemez.
9.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın
SATICI’ya ulaşmasını takiben en geç 10 (on) iş günü içerisinde mal/hizmet
bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin
teslimat ve kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.
MADDE 10- MÜCBİR SEBEP HALİ
10.1. SATICI, mal/hizmetin ifasının
imkânsızlaştığı halde sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirmekle
yükümlüdür. İşbu halde, ödenen bedel en geç 10 (on) iş günü içerisinde iade
edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan
mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde
gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat
giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 11- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI
11.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış
olduğu alışverişte temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile
yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya
karşı sorumlu olacaktır. İşbu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli
ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
MADDE 12- UYUŞMAZLIKLARDA YETKILI MAHKEME
14.1.İşbu sözleşme, 14 Maddeden ve EK’leri
(Çerez Politikası, K.V.K.İ.H.A.M. Ve Gizlilik Politikası ile Üyelik Ve Hizmet
Sözleşmesi) ‘den ibaret düzenlenmiştir. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek
ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Bursa Tüketici Mahkemeleri
ile Bursa İcra Daireleri/Mahkemeleri yetkilidir. Müşteri/alıcı yahut kullanıcı,
satıcı firma web adresi yahut diğer iletişim yolları ile gerçekleştireceği alışverişlerde,
sipariş kaydını oluşturması ile satıcı firma web adresi vasıtası yahut diğer
koşullar ile yaptığı alışverişlerde işbu mesafeli satış sözleşmesi ve Ek’i
niteliğindeki Üyelik ve Hizmet Şartları ve bilumum alışveriş politikaları ile
Kullanım Hakları Koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.